Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Lackner Studio, Tamara Margarethe Lackner, Daniel Etter-Straße 9a, 5303 Thalgau (nachfolgend "Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber"), unabhängig davon, ob es sich um Verbraucher (B2C) oder Unternehmer (B2B) handelt, soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart.
Bei Webdesign-Projekten erstellt der Auftragnehmer zunächst unverbindlich und kostenlos eine Testversion der Website ("Vorschau"). Während dieser Phase besteht keine Zahlungspflicht und kein Vertrag über die entgeltliche Leistung.
Ein zahlungspflichtiger Vertrag kommt erst zustande, wenn der Auftraggeber sich schriftlich (auch per E-Mail) für die Übernahme der Website entscheidet. Erst mit dieser Bestätigung wird der im Angebot genannte volle Preis fällig, und der Auftraggeber erhält die in Punkt 6 beschriebenen Nutzungsrechte.
Die kostenlose Testversion ist zeitlich auf 14 Tage ab Bereitstellung begrenzt und umfasst maximal 2 Änderungsrunden. Danach behält sich der Auftragnehmer vor, die Vorschau zu deaktivieren oder für weitere unverbindliche Änderungen ein Honorar zu verrechnen. Entscheidet sich der Auftraggeber gegen eine Übernahme, entstehen ihm keine Kosten; die Testversion wird in diesem Fall nicht veröffentlicht und verbleibt vollständig beim Auftragnehmer.
Während der gesamten Testphase ist es dem Auftraggeber ausdrücklich nicht erlaubt, die Website zu veröffentlichen, live zu stellen, auf eine eigene oder fremde Domain zu übertragen, herunterzuladen, zu kopieren oder in sonstiger Weise geschäftlich oder öffentlich zu nutzen. Die Testversion dient ausschließlich der unverbindlichen Ansicht und Beurteilung.
Der genaue Leistungsumfang (z. B. Webdesign-Projekt, laufende Betreuung/Retainer) wird im jeweiligen Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung festgelegt. Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und werden gegebenenfalls zusätzlich verrechnet.
Der Auftraggeber stellt alle für die Leistungserbringung notwendigen Inhalte (Texte, Bilder, Zugangsdaten etc.) rechtzeitig zur Verfügung und wirkt in angemessenem Umfang an Abstimmungen und Freigaben mit. Verzögerungen, die durch fehlende Mitwirkung entstehen, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.
Es gelten die im Angebot genannten Preise. Bei Webdesign-Projekten mit vorheriger Testversion (siehe Punkt 2) wird der volle Preis erst mit der schriftlichen Übernahmebestätigung des Auftraggebers fällig; eine Anzahlung während der Testphase erfolgt nicht. Bei sonstigen Projektarbeiten ist, sofern nicht anders vereinbart, eine Anzahlung von 50 % bei Auftragsbestätigung und der Restbetrag bei Fertigstellung fällig. Bei laufender Betreuung (Retainer) wird monatlich im Voraus abgerechnet. Zahlungsziel ist 14 Tage nach Rechnungsdatum, sofern nicht anders vereinbart.
Sämtliche im Rahmen des Auftrags erstellten Werke (Design, Texte, Code) verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Auftragnehmers. Dies gilt insbesondere für die kostenlose Testversion nach Punkt 2: Diese darf ohne vorherige vollständige Bezahlung nicht veröffentlicht, auf eine eigene Domain des Auftraggebers übertragen oder anderweitig produktiv genutzt werden. Mit vollständiger Zahlung erhält der Auftraggeber das Nutzungsrecht am fertigen Werk für den vereinbarten Zweck. Der Auftragnehmer darf erstellte Arbeiten, sofern nichts anderes vereinbart ist, zu Referenzzwecken (z. B. Portfolio) verwenden.
Der Auftragnehmer gewährleistet die vertragsgemäße Erbringung der Leistung nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Übergabe, schriftlich zu melden. Bei berechtigten Mängeln erfolgt zunächst eine Nachbesserung.
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurden. Eine Haftung für entgangenen Gewinn oder Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Projektaufträge können bis zur Fertigstellung aus wichtigem Grund gekündigt werden; bereits erbrachte Leistungen sind zu vergüten. Retainer-Verträge können, sofern nicht anders vereinbart, mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt werden.
Es gilt österreichisches Recht. Erfüllungsort und, soweit gesetzlich zulässig, Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
← Zurück